Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Słupsku

kara umowna

kara umowna, komin, wierzytelność, umowa, kara umowna za zwłokę, zakończenie robót budowlanych, zwłoka w wykonaniu umowy, pozwolenie na użytkowanie, inspektor nadzoru, opóźnienie, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy, fundament starego komina, rozbierany komin, wpis do dziennika budowy, potrącenie, decyzja o pozwoleniu, termin zakończenia robót, postaci umorzeń, pył dymnicowy

kara umowna, umowa, dokumentacja projektowa, dach, pozwany, komin, opóźnienie, inwestor, wada, umowa o roboty budowlane, umowa z dniem, wykonywanie robót, etap robót, budowa, załącznik do umowy, warstwa podłogowa, budynek, praca, wydanie dokumentacji, zapłata kary umowna

dach, kara umowna, archiwum państwowe, dachówka, usunięcie wady, wada, membrana, przeciekanie dachu, usterka, pozwana spółka, poddasze, pozwany, drabinka, skroplina, rura spustowa, zakres roboty, klapa, dokumentacja projektowa, rynna, obiekt

kara umowna, dach, usterka, wada, dachówka, usunięcie wady, pozwany, obiekt, rynna, zaciek, suma stopy, połać, poddasze, komin, membrana, pozwana spółka, stopa referencyjna, naprawa, przedstawiciel, gwarancja

kara umowna, remont, dzień zwłoki, miarkowanie kary umownej, podwórze, pozwany, inspektor nadzoru, wierzytelność, zeznanie inspektora nadzoru, naliczenie kary umownej, wspólnota, remont klatki schodowej, podwykonawca, remont elewacji, praca dodatkowa, zwłoka powoda, zakończenie roboty, remont i docieplenie, elewacja kamienicy, wynagrodzenie za roboty budowlane

kara umowna, inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, umowa, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, przęsło ogrodzenia, odbiór robót, odbiór końcowy, wykonanie zobowiązania, zwłoka, wada, skuteczne przekazanie, zwłoka w przekazaniu, miarkowanie kary umownej, powołanie komisji, faktyczne wykonanie robót, przystąpienie do odbioru

kara umowna, dzieło, koncepcja projektowa, opóźnienie w wykonaniu dzieła, wersja robocza, miarkowanie kary umownej, wspólnota mieszkaniowa, ukończenie dzieła, nadbudowa i rozbudowa, uzgodnienie projektu, rozbudowa kamienicy, uzyskanie warunków technicznych, wierzyciel, opracowanie, umowa, warunek techniczny przyłączenia, zapłata kary umowna, opóźnienie powódki, wykonanie zobowiązania, dłużnik

kara umowna, prawo budowlane, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, robota budowlana, budowa, remont dachów, wysokość szkody, wierzyciel, cena materiałów, garaż, istniejący obiekt budowlany, wymiana dachu, wysokość kary umowna, lukarna, nienależyte wykonanie zobowiązania, termin usunięcia usterek, praca, robocizna

kara umowna, pozwany, lokal, kosztorys, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, szkoda, umowa najmu, oferent

kara umowna, czas nagrania, odbiór robót, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, wysokość kary umowna, zeznanie dyrektorów, miarkowanie kary umownej, realizacja robót, przekazanie pomieszczenia, rażące wygórowanie, wierzytelność, kolejne pomieszczenie, termin zakończenia robót, protokół odbioru robót, etap robót, umowa, termin wykonania robót, kara umowna za opóźnienie, wynagrodzenie

kara umowna, część mieszkalna, przedmiar robót, pozwany, dokumentacja projektowa, świetlica, umowa, robota dodatkowa, wynagrodzenie ryczałtowe, inspektor nadzoru, opóźnienie, praca dodatkowa, wykonanie roboty, inwestor, zakończenie roboty, miarkowanie kary umownej, inspektor nadzoru inwestorskiego, wykonanie umowy, dokumentacja przetargowa, odbiór robót

kara umowna, miarkowanie kary umownej, gmina miejska, protokół przeglądu technicznego, wspólnota mieszkaniowa, budynek pozwanej wspólnoty, obniżenie kary umownej, strona pozwana wspólnoty mieszkaniowa, podstawa do miarkowania, zastosowanie kary, potrącenie, zastrzeżona kara, brak szkody, ocena zebranych dowodów, techniczny budynek, wysoka stopa procentowa, część opóźnień, niższa stopa, interes wierzyciela, naliczenie kary umownej

kara umowna, kosztorys, pozwany, cena materiałów budowlanych, umowa, inwestor, elewacja domu, remont elewacji, termin zakończenia robót, odsetka ustawowa za opóźnienie, dzień zwłoki, wzrost cen materiałów, wynagrodzenie za całość, odbiór końcowy, rozpoczęty dzień, zmiarkowanie kary umownej, umowny termin, miarkowanie kary umownej, zakończenie remontu, dłużnik

kara umowna, wada, wada budynku, umowa o roboty budowlane, ściana, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, pozwany, garaż, kolejna wada, ościeżnica, usunięcie wady, umowa, nieprawidłowe wykonanie, drzwi, wykonanie zobowiązania, naliczanie kary, końcowy termin, gwarancja, elewacja, pismo z dni

kara umowna, odstąpienie od umowy, umowa, projekt, pozwany, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji

kara umowna, oprogramowanie, odstąpienie od umowy, dzieło, umowa, kod, umowa przez gminę, zastrzeżenie kary umownej, zapis o karach umownych, pozwany, termin odbioru końcowego, przedmiot zamówienia, dzień zwłoki, zamówione dzieło, odbiór zadania, dzień opóźnienia, licencja, zobowiązanie, zmiarkowanie, całość dzieła

kara umowna, wada, oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, zwłoka, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna

kara umowna, czas nagrania, dzień opóźnienia, umowa, opóźnienie w oddaniu przedmiotu, odstąpienie od umowy, protokół częściowy odbioru, stan zaawansowania robót, protokół, aneks, odbiór wykonanych robót, wartość całej umowy, protokół rozprawy, żądanie kary umownej, wartość przedmiotu umowy, ściana, oddanie przedmiotu umowy, elewacja, pozwany, umowa z dniem

kara umowna, remont, lokal, nota, dłużnik, zapłata kary umowna, pozwany, zmiarkowanie kary, umowa, remont lokalu mieszkalnego, umowa dotycząca lokalu, wysokość kary umowna, wartość całej umowy, wierzytelność o zapłatę kary, potrącenie, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, inspektor nadzoru, pierwszy lokal, wynagrodzenie brutto

kara umowna, inspektor nadzoru, inspektor nadzoru na budowie, umowa, obecność na budowie, obecność inspektorów, sprawa dziennika budowy, pełnienie nadzoru inwestorskiego, stały nadzór, naliczenie kary umownej, obowiązek dokumentowania, zapis w dziennikach budowy, rozporządzenie ministra infrastruktury, pozwany, wpis w dziennikach budowy, potrącenie, inspekcja, protokół odbioru, pracach branżowych, wykonawca kary umownej